Tiskové zprávy
Děti Země Plzeň/Zač Market: Sdružení Zač Market uzavřelo za pomoci Dětí Země smlouvu s firmou InterCora
Spory o kontroverzní stavbu Kauflandu v Rokycanech skončily uzavřením dohody mezi občanským sdružením Zač Market a stavitelem Kauflandu, plzeňskou firmou InterCora, která sdružení s žádostí o jednání oslovila.
Hlavním předmětem kompenzací negativních vlivů stavby i provozu Kauflandu na životní prostředí je plánovaný podchod pro pěší a cyklisty pod Pražskou ulicí v Rokycanech, která je silně zatížena automobilovou dopravou. Podchod by měl mimo jiné zlepšit průjezdnost mezinárodní cyklotrasy Praha – Nürnberg. Firma InterCora se zavázala ke zpracování projektové dokumentace pro tento podchod a poskytnutí příspěvku městu Rokycany na jeho stavbu ve výši 1,5 miliónu korun. V případě, že se do tří let stavbu nepodaří zahájit, poputují peníze do rokycanského Fondu životního prostředí.
Oproti tomu se občanské sdružení Zač Market zavázalo, že již nebude dále proti stavbě Kauflandu vystupovat. “Není to pro nás sice optimální výsledek, ale nakonec jsme dali přednost kompenzacím před nejistým výsledkem sporů ve správních řízeních,” vysvětluje rozhodnutí předseda sdružení Zdeněk Paul. “V jednom případě jsme proti rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni podali žalobu, na druhou jsme byli připraveni. Než by však soud rozhodl, stavba by byla hotová. Po dvou měsících vyjednávání jsme upřednostnili uzavření smlouvy.”
Proti umístění Kauflandu stálo více argumentů – má stát v těsné blízkosti dvou stávajících supermarketů a způsobí zvýšení automobilové dopravy v blízkosti centra města a s ní samozřejmě souvisí značný hluk, emise, zábor prostranství a komplikace bezpečného pohybu chodců a cyklistů.
Jednání o uzavření smlouvy se zúčastnily také Děti Země. “Ve vybraných případech poskytujeme zájemcům poradenství při řešení různých ekologických kauz. S případy, jako je tento, máme již své zkušenosti, a tak jsme rádi přijali od sdružení Zač Market žádost o pomoc,” vysvětluje roli Dětí Země jejich místopředseda Martin Hyťha.
Další informace:
• Zdeněk Paul, Zač Market: 732 885 125
• Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň, tel.: 377 240 772, 606 104 784
• Ivan Hlaváček, InterCora: 377 510 411
===========================================================================
Příloha: Text smlouvy mezi sdružením Zač Market a firmou InterCora podepsané 17.1.2006
Smlouva o kompenzacích negativních vlivů stavby a provozu obchodního střediska Kaufland v Rokycanech na životní prostředí
dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
1) InterCora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Lochotínská 18, Plzeň, IČ 47714018, zastoupená jednatelem Ing. Ivanem Hlaváčkem (dále jen „investor“)
a
2) občanské sdružení Zač Market, Strašice 565/II, 338 45 Strašice, IČ 26583666, zastoupené předsedou Zdeňkem Paulem (dále jen „sdružení“)
uzavírají
podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanského zákoníku) nepojmenovanou smlouvu (dále jen „smlouvu“) o kompenzacích negativních vlivů stavby a provozu obchodního střediska Kaufland v Rokycanech na životní prostředí:
I. Obecná ustanovení
Obsahem této smlouvy je kompenzace negativních vlivů stavby a provozu obchodního střediska Kaufland v Rokycanech na životní prostředí a ukončení odporu sdružení vůči této stavbě.
II. Povinnosti investora
1. Stavba obchodního střediska Kaufland proběhne v souladu s územním rozhodnutím vydaným stavebním odborem Městského úřadu Rokycany, číslo jednací Stav. 1151/2005.
2. Investor na vlastní náklady vyhotoví projektovou dokumentaci stavby podchodu pro pěší a cyklisty pod Pražskou ulicí v Rokycanech (na západním břehu Padrťského potoka, v návaznosti na mezinárodní cyklistickou trasu Praha-Nürnberg). Tato projektová dokumentace bude zpracována na základě zadání sdružení. Sdružení předá zadání investorovi do 2 měsíců od podpisu této smlouvy. Investor vyhotoví projektovou dokumentaci do fáze územního řízení nejpozději do 6 měsíců od doručení zadání a projektovou dokumentaci do fáze stavebního povolení nejpozději do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí. Konkrétní podoba této projektové dokumentace bude během jeho vytváření průběžně konzultována se zástupcem sdružení. Investor prodá hotovou projektovou dokumentaci Městu Rokycany a občanskému sdružení Zač Market za dohodnutou cenu 1.000 Kč, každému po jednom vyhotovení. Předpokládaná celková cena realizace podchodu je 7.500.000 Kč.
3. Investor poskytne Městu Rokycany finanční příspěvek ve výši 1.500.000 Kč (slovy jedenmiliónpětsettisíckorun) a uzavře o něm s Městem Rokycany smlouvu o poskytnutí finančního kompenzačního příspěvku. Podrobné znění této smlouvy bude podléhat souhlasu sdružení. Sdružení zajistí v této věci součinnost Města Rokycany. V případě, že se smlouvu o poskytnutí finančního kompenzačního příspěvku nepodaří uzavřít do tří měsíců od podpisu této smlouvy, investor poskytne finanční příspěvek v uvedené výši na jiný veřejně prospěšný účel týkající se ochrany životního prostředí, který stanoví sdružení. V tomto případě poskytne investor finanční příspěvek do 14 dnů od doručení písemné výzvy sdružení.
III. Povinnosti sdružení
1. Sdružení vezme v den podpisu této smlouvy zpět odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu obchodního střediska Kaufland, číslo jednací Stav. 1151/2005.
2. Sdružení zajistí součinnost města Rokycany pro splnění závazku investora, případně určí účel příspěvku investora podle bodu II.3 této smlouvy.
3. Sdružení nebude v probíhajících ani budoucích správních řízeních, zejména ve stavebních a kolaudačních řízeních, týkajících se obchodního střediska Kaufland Rokycany, vystupovat proti záměru investora, pokud nebude v rozporu s touto smlouvou.
IV. Smluvní pokuty
1. Za porušení závazků, vyplývajících z bodů II.1, II.2, II.3, III.1 a III.3 této smlouvy se stanovuje ve smyslu § 544 občanského zákoníku smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy jednostotisíckorun) za každý měsíc, kdy závazek nebyl splněn, nebo trvalo jeho porušení.
2. Dlužník je zavázán splnit svoji povinnost zajištěnou smluvní pokutou i po jejím zaplacení.
V. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že tato smlouva je jejich pravou a svobodnou vůlí a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných pro smluvní strany nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy není jakkoliv možné převést na třetí stranu, a to ani sukcesí.
5. Obě strany se výslovně dohodly, že veškeré spory budou řešit především dohodou a pouze v případě selhání pokusu o dohodu před soudem místně příslušným sídlu sdružení.
6. Právní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění.
Přílohy
Přílohami této smlouvy jsou:
1) Situační plánek stavby obchodního střediska Kaufland Rokycany.
2) Plán města Rokycany s vyznačeným místem stavby podchodu.
V Rokycanech dne 17.1.2006
za InterCora
Ivan Hlaváček
(jednatel)
za Zač Market
Zdeněk Paul
(předseda)
Hlavním předmětem kompenzací negativních vlivů stavby i provozu Kauflandu na životní prostředí je plánovaný podchod pro pěší a cyklisty pod Pražskou ulicí v Rokycanech, která je silně zatížena automobilovou dopravou. Podchod by měl mimo jiné zlepšit průjezdnost mezinárodní cyklotrasy Praha – Nürnberg. Firma InterCora se zavázala ke zpracování projektové dokumentace pro tento podchod a poskytnutí příspěvku městu Rokycany na jeho stavbu ve výši 1,5 miliónu korun. V případě, že se do tří let stavbu nepodaří zahájit, poputují peníze do rokycanského Fondu životního prostředí.
Oproti tomu se občanské sdružení Zač Market zavázalo, že již nebude dále proti stavbě Kauflandu vystupovat. “Není to pro nás sice optimální výsledek, ale nakonec jsme dali přednost kompenzacím před nejistým výsledkem sporů ve správních řízeních,” vysvětluje rozhodnutí předseda sdružení Zdeněk Paul. “V jednom případě jsme proti rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni podali žalobu, na druhou jsme byli připraveni. Než by však soud rozhodl, stavba by byla hotová. Po dvou měsících vyjednávání jsme upřednostnili uzavření smlouvy.”
Proti umístění Kauflandu stálo více argumentů – má stát v těsné blízkosti dvou stávajících supermarketů a způsobí zvýšení automobilové dopravy v blízkosti centra města a s ní samozřejmě souvisí značný hluk, emise, zábor prostranství a komplikace bezpečného pohybu chodců a cyklistů.
Jednání o uzavření smlouvy se zúčastnily také Děti Země. “Ve vybraných případech poskytujeme zájemcům poradenství při řešení různých ekologických kauz. S případy, jako je tento, máme již své zkušenosti, a tak jsme rádi přijali od sdružení Zač Market žádost o pomoc,” vysvětluje roli Dětí Země jejich místopředseda Martin Hyťha.
Další informace:
• Zdeněk Paul, Zač Market: 732 885 125
• Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň, tel.: 377 240 772, 606 104 784
• Ivan Hlaváček, InterCora: 377 510 411
===========================================================================
Příloha: Text smlouvy mezi sdružením Zač Market a firmou InterCora podepsané 17.1.2006
Smlouva o kompenzacích negativních vlivů stavby a provozu obchodního střediska Kaufland v Rokycanech na životní prostředí
dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
1) InterCora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Lochotínská 18, Plzeň, IČ 47714018, zastoupená jednatelem Ing. Ivanem Hlaváčkem (dále jen „investor“)
a
2) občanské sdružení Zač Market, Strašice 565/II, 338 45 Strašice, IČ 26583666, zastoupené předsedou Zdeňkem Paulem (dále jen „sdružení“)
uzavírají
podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanského zákoníku) nepojmenovanou smlouvu (dále jen „smlouvu“) o kompenzacích negativních vlivů stavby a provozu obchodního střediska Kaufland v Rokycanech na životní prostředí:
I. Obecná ustanovení
Obsahem této smlouvy je kompenzace negativních vlivů stavby a provozu obchodního střediska Kaufland v Rokycanech na životní prostředí a ukončení odporu sdružení vůči této stavbě.
II. Povinnosti investora
1. Stavba obchodního střediska Kaufland proběhne v souladu s územním rozhodnutím vydaným stavebním odborem Městského úřadu Rokycany, číslo jednací Stav. 1151/2005.
2. Investor na vlastní náklady vyhotoví projektovou dokumentaci stavby podchodu pro pěší a cyklisty pod Pražskou ulicí v Rokycanech (na západním břehu Padrťského potoka, v návaznosti na mezinárodní cyklistickou trasu Praha-Nürnberg). Tato projektová dokumentace bude zpracována na základě zadání sdružení. Sdružení předá zadání investorovi do 2 měsíců od podpisu této smlouvy. Investor vyhotoví projektovou dokumentaci do fáze územního řízení nejpozději do 6 měsíců od doručení zadání a projektovou dokumentaci do fáze stavebního povolení nejpozději do 3 měsíců od vydání územního rozhodnutí. Konkrétní podoba této projektové dokumentace bude během jeho vytváření průběžně konzultována se zástupcem sdružení. Investor prodá hotovou projektovou dokumentaci Městu Rokycany a občanskému sdružení Zač Market za dohodnutou cenu 1.000 Kč, každému po jednom vyhotovení. Předpokládaná celková cena realizace podchodu je 7.500.000 Kč.
3. Investor poskytne Městu Rokycany finanční příspěvek ve výši 1.500.000 Kč (slovy jedenmiliónpětsettisíckorun) a uzavře o něm s Městem Rokycany smlouvu o poskytnutí finančního kompenzačního příspěvku. Podrobné znění této smlouvy bude podléhat souhlasu sdružení. Sdružení zajistí v této věci součinnost Města Rokycany. V případě, že se smlouvu o poskytnutí finančního kompenzačního příspěvku nepodaří uzavřít do tří měsíců od podpisu této smlouvy, investor poskytne finanční příspěvek v uvedené výši na jiný veřejně prospěšný účel týkající se ochrany životního prostředí, který stanoví sdružení. V tomto případě poskytne investor finanční příspěvek do 14 dnů od doručení písemné výzvy sdružení.
III. Povinnosti sdružení
1. Sdružení vezme v den podpisu této smlouvy zpět odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu obchodního střediska Kaufland, číslo jednací Stav. 1151/2005.
2. Sdružení zajistí součinnost města Rokycany pro splnění závazku investora, případně určí účel příspěvku investora podle bodu II.3 této smlouvy.
3. Sdružení nebude v probíhajících ani budoucích správních řízeních, zejména ve stavebních a kolaudačních řízeních, týkajících se obchodního střediska Kaufland Rokycany, vystupovat proti záměru investora, pokud nebude v rozporu s touto smlouvou.
IV. Smluvní pokuty
1. Za porušení závazků, vyplývajících z bodů II.1, II.2, II.3, III.1 a III.3 této smlouvy se stanovuje ve smyslu § 544 občanského zákoníku smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy jednostotisíckorun) za každý měsíc, kdy závazek nebyl splněn, nebo trvalo jeho porušení.
2. Dlužník je zavázán splnit svoji povinnost zajištěnou smluvní pokutou i po jejím zaplacení.
V. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že tato smlouva je jejich pravou a svobodnou vůlí a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných pro smluvní strany nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy není jakkoliv možné převést na třetí stranu, a to ani sukcesí.
5. Obě strany se výslovně dohodly, že veškeré spory budou řešit především dohodou a pouze v případě selhání pokusu o dohodu před soudem místně příslušným sídlu sdružení.
6. Právní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění.
Přílohy
Přílohami této smlouvy jsou:
1) Situační plánek stavby obchodního střediska Kaufland Rokycany.
2) Plán města Rokycany s vyznačeným místem stavby podchodu.
V Rokycanech dne 17.1.2006
za InterCora
Ivan Hlaváček
(jednatel)
za Zač Market
Zdeněk Paul
(předseda)
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
